ДОГОВОР-ОФЕРТА № 2026_10_24

ДОГОВОР-ОФЕРТА № 2026_10_24

«Об организации выполнения подрядных работ»

г. Орск «24» октября 2026 г.

Потребительский кооператив «НКПС» (далее – Исполнитель), ИНН 5614089994, ОГРН 1245600006684, адрес: 462433, Оренбургская область, г. Орск, Индустриальная ул., д. 2а, кв. 72 , действующий на основании Устава, публикует настоящую Оферту (предложение заключить договор) любому дееспособному физическому лицу или юридическому лицу (далее – Заказчик) о заключении договора возмездного оказания услуг по организации выполнения подрядных работ (строительно-ремонтных, монтажных, отделочных и иных аналогичных работ).

Настоящая Оферта является публичным предложением Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, и содержит все существенные условия Договора в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Акцептом настоящей Оферты признается полная оплата Заказчиком выставленного Исполнителем Счета на оплату.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по комплексной организации выполнения подрядных работ (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим Счетом на оплату.

1.2. Под «организацией Работ» понимается совокупность действий Исполнителя, направленных на достижение результата, включающая, но не ограничивающаяся:

подбором и привлечением третьих лиц (субподрядчиков, исполнителей);

контролем качества и сроков выполнения Работ субподрядчиками;

координацией поставок материалов и оборудования (если это предусмотрено Счетом);

техническим надзором за ходом выполнения Работ;

сдачей готового результата Работ Заказчику.

1.3. Исполнитель выступает в роли Генерального подрядчика. Исполнитель имеет право без предварительного уведомления Заказчика привлекать для выполнения отдельных видов Работ третьих лиц (субподрядчиков). При этом Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за действия (бездействие) привлеченных им лиц как за свои собственные.

1.4. Конкретный перечень видов Работ, объем, стоимость, сроки исполнения и иные индивидуальные условия каждой сделки определяются исключительно Счетом на оплату, выставленным Исполнителем и оплаченным Заказчиком. Счет на оплату является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И АКЦЕПТ

2.1. Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем денежных средств в размере, указанном в Счете на оплату (полная предоплата либо частичная оплата первого этапа, если иное не указано в Счете).

2.2. Оплачивая Счет, Заказчик подтверждает, что ознакомился с условиями настоящей Оферты, полностью согласен с ними и принимает их без каких-либо изъятий или ограничений.

2.3. В случае противоречия между положениями настоящей Оферты и условиями конкретного Счета на оплату, приоритет имеют условия Счета на оплату.

2.4. Настоящий Договор заключается в простой письменной форме. Обмен электронными документами (сканами, фотографиями счетов, актов) через мессенджеры, электронную почту или личные кабинеты на сайте coopteam.ru признается сторонами надлежащим способом фиксации волеизъявления и подтверждения факта исполнения обязательств.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в рублях РФ и указана в Счете на оплату.

3.2. Все цены указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС), так как Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) и не является плательщиком НДС.

3.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Счете. Обязанность по оплате считается исполненной в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя.

3.4. Изменение стоимости Работ после заключения Договора допускается только по соглашению сторон, оформленному дополнительным Счетом или письмом, подписанным обеими сторонами.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок выполнения Работ устанавливается в Счете на оплату и исчисляется в календарных днях с даты полного поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств (включая работу субподрядчиков) в случаях:

непредоставления Заказчиком доступа на объект;

нарушения Заказчиком сроков оплаты дополнительных этапов работ (если предусмотрены поэтапной оплатой);

наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);

выявления скрытых дефектов объекта, требующих дополнительных согласований с Заказчиком или изменения технологии производства работ.

4.3. Время простоя по причинам, зависящим от Заказчика, в срок выполнения Работ не засчитывается. Срок выполнения Работ продлевается на период такого простоя.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. По завершении выполнения Работ, предусмотренных Счетом, Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ (далее – Акт). Форма Акта может быть электронной (PDF/скан) или бумажной.

5.2. Заказчик обязан рассмотреть Акт и подписать его либо направить мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта.

5.3. Если в указанный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, надлежащего качества и без претензий, а настоящий пункт рассматривается как молчаливое согласие.

5.4. Приемка Работ осуществляется комиссионно с участием представителя Исполнителя и Заказчика (или его доверенного лица).

5.5. Право собственности на материалы и оборудование, использованные при выполнении Работ, переходит к Заказчику с момента фактической передачи этих материалов на объект или включения их в смету/счет, если иное не предусмотрено законом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков выполнения Работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора.

6.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за качество материалов, предоставленных Заказчиком самостоятельно, если такие материалы были использованы в работе по прямому указанию Заказчика.

6.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается суммой вознаграждения Исполнителя, фактически полученного по соответствующему Счету. Исполнитель не возмещает упущенную выгоду Заказчика.

6.5. Исполнитель не отвечает за последствия действий третьих лиц (соседей, управляющих компаний, государственных органов), препятствующих доступу на объект или ведению работ, если такие действия не зависят от воли Исполнителя.

6.6. Независимость юридического лица.
 
Стороны подтверждают, что настоящим Договором регулируются отношения исключительно между Заказчиком и Потребительским кооперативом «НКПС» как самостоятельным юридическим лицом. Обязательства по настоящему Договору не могут быть предъявлены к членам Кооператива, учредителям или иным связанным с Исполнителем лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

6.7. Ограничение круга ответственных лиц.
 
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору несет исключительно Исполнитель (ПК НКПС). Заказчик обязуется не предъявлять претензий, исков и требований о возмещении ущерба, убытков или иных выплат к физическим лицам, являющимся членами Кооператива, сотрудниками, агентами или привлеченными субподрядчиками Исполнителя, за исключением случаев причинения вреда жизни или здоровью граждан вследствие умысла указанных лиц.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на результаты Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта, если иной срок не указан в Счете на оплату.

7.2. Гарантия распространяется только на недостатки, возникшие по вине Исполнителя или привлеченных им субподрядчиков. Гарантия не распространяется на естественный износ, повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, климатическими воздействиями сверх нормативных, действиями третьих лиц или стихийными бедствиями.

7.3. Для устранения гарантийных недостатков Заказчик обязан уведомить Исполнителя в письменной форме. Исполнитель устраняет недостатки своими силами или силами субподрядчиков в разумный срок, согласованный сторонами.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора.

8.2. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных (ФИО, контакты, реквизиты документов) в целях исполнения настоящего Договора, ведения бухгалтерского учета и взаимодействия с налоговыми органами, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, акты государственных органов, эпидемии, пандемии, введение санкций или ограничений, делающих исполнение невозможным).

9.2. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты РФ или иным компетентным органом.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней.

10.2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области (для споров с участием юридических лиц и ИП) или в суде общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя (для споров с участием физических лиц), в соответствии с законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящей Оферты. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её размещения сети интернет по адресу  https://регион-орск.нкпс.рф/wp/dogovor-oferta-2026_10_24/, если иной срок не указан в самой новой редакции. Действующие договоры, заключенные до внесения изменений, сохраняют свою силу в прежней редакции.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта (оплаты Счета) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Потребительский кооператив «НКПС»

ИНН 5614089994 / КПП [КПП]

ОГРН 1245600006684

Юридический адрес:462433, Оренбургская область,
 г. Орск, Индустриальная ул., д. 2а, кв. 72

Расчетный счет: 40703810620000003171
 
Банк: ООО "Банк Точка"
 
БИК: 044525104

E-mail: ncps@coopteam.ru
 
Телефон:+79538338970